第十八章 建设工程合同
第七百八十八条 建设工程合同/是承包人/进行工程建设，发包人/支付价款的合同。
建设工程合同/包括工程勘察、设计、施工合同。
第七百八十九条 建设工程合同/应当采用书面形式。
第七百九十条 建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。
第七百九十一条 发包人/可以与总承包人/订立建设工程合同，也可以/分别/与勘察人、设计人、施工人/订立勘察、设计、施工承包/合同。发包人/不得将/应当由一个承包人/完成的建设工程/支解成/若干部分/发包给数个/承包人。
总承包人/或者勘察、设计、施工承包人/经发包人同意，可以将自己承包的/部分工作/交由第三人/完成。第三人/就其完成的工作成果/与总承包人/或者勘察、设计、施工承包人/向发包人/承担连带责任。承包人/不得将其/承包的全部建设工程/转包给第三人/或者将其承包的全部建设工程/支解以后/以分包的名义/分别转包给第三人。
禁止承包人/将工程分包给/不具备相应资质条件的/单位。禁止分包单位/将其承包的工程/再分包。建设工程主体结构的施工/必须由/承包人自行完成。
第七百九十二条 国家重大建设工程合同，应当按照国家规定的程序/和国家批准的/投资计划、可行性研究报告/等文件订立。
第七百九十三条 建设工程施工合同无效，但是/建设工程经验收合格的，可以参照合同/关于工程价款的约定/折价补偿承包人。
建设工程施工合同/无效，且建设工程/经验收不合格的，按照以下情形/处理：
（一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人/可以请求承包人/承担修复费用；
（二）修复后的建设工程/经验收不合格的，承包人/无权请求参照合同/关于工程价款的约定/折价补偿。
发包人/对因建设工程不合格/造成的损失/有过错的，应当承担相应的责任。
第七百九十四条 勘察、设计合同的内容/一般包括提交有关基础资料/和概预算/等文件的期限、质量要求、费用/以及其他协作条件/等条款。
第七百九十五条 施工合同的内容/一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的/开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料/和设备供应/责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围/和质量保证期、相互协作等/条款。
第七百九十六条 建设工程实行监理的，发包人/应当与监理人采用书面形式/订立/委托监理合同。发包人/与监理人的权利和义务/以及法律责任，应当依照本编/委托合同/以及其他有关法律、行政法规的规定。
第七百九十七条 发包人/在不妨碍承包人/正常作业的情况下，可以随时/对作业进度、质量/进行检查。
第七百九十八条 隐蔽工程/在隐蔽以前，承包人/应当通知发包人检查。发包人/没有及时检查的，承包人/可以顺延工程日期，并有权请求赔偿/停工、窝工等损失。
第七百九十九条 建设工程竣工后，发包人/应当根据施工图纸/及说明书、国家颁发的施工验收规范/和质量检验标准/及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定/支付价款，并接收/该建设工程。
建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收/或者验收不合格的，不得交付使用。
第八百条 勘察、设计的质量不符合要求/或者未按照期限/提交勘察、设计文件/拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人/应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费/并赔偿损失。
第八百零一条 因施工人的原因/致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人/在合理期限内/无偿修理/或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
第八百零二条 因承包人的原因/致使建设工程/在合理使用期限内/造成人身损害/和财产损失的，承包人/应当承担赔偿责任。
第八百零三条 发包人未按照约定的时间/和要求/提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人/可以顺延工程日期，并有权/请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条 因发包人的原因/致使工程中途停建、缓建的，发包人/应当采取措施弥补/或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒(3)运、机械设备调(4)迁、材料和构件积压/等损失和实际费用。
第八百零五条 因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限/提供必需的勘察、设计工作条件/而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人/应当按照勘察人、设计人实际消耗(4)的工作量/增付费用。
第八百零六条 承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。
发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件/和设备不符合强制性标准/或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后/在合理期限内/仍未履行相应义务的，承包人/可以解除合同。
合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人/应当按照约定/支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本法/第七百九十三条的规定/处理。
第八百零七条 发包人未按照约定支付价款的，承包人/可以催告发包人/在合理期限内/支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质/不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议/将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法/拍卖。建设工程的价款/就该工程折价/或者拍卖的价款/优先受偿。
第八百零八条 本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。
用户评论