第九条 | 最高法院《 建设工程施工合同司法解释(一)》

2023-07-23 19:58:4130:21 1655
声音简介

第九条

当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:

(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;

(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;

(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。


【条文主旨】

本条是关于如何确定建设工程实际竣工日期的规定。


【条文理解】

一、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日而不是以承包方提交竣工验收报告之日作为竣工日期


二、承包人提交了申请竣工验收报告之后,发包人一方迟迟不予验收的,应以承包人提交验收报告之日为竣工日期


三、在建设工程未经竣工验收的情况下,发包人擅自使用的,以建设工程转移占有之日为竣工日期


用户评论

表情0/300

13589269ymk

优秀优秀

雅君_Pu

已经重新录制了本条

雅君_Pu

需要重新录制

猜你喜欢
最高法院

最高人民法院网站公布的法律法规司法解释规范性文件等学习交流

by:天道酬勤之梦

最高法院指导性案例

高音质完整版,截止2020年4月共139个判例,共30小时音频,全文无删减。主播名下另有最高人民检察院指导性案例专辑,欢迎收听。

by:梵一

美国联邦最高法院庭审

从2010年起的OralArgument部分的录音,学习法律英语的材料。喜马拉雅的加减倍速和按秒快进/退功能非常适合用来精听。数据来源为美国联邦最高法院官...

by:black风云

九人-美国最高法院风云(完)

作者图宾延续一贯的严谨写作方法与一流记者的专业水准,以伦奎斯特、奥康纳、罗伯茨、肯尼迪、斯卡利亚等大法官的人物列传,揭开诸多重大判决的幕后隐情,展现美国司法众神...

by:aaaaprilius

最高法院司法观点集成民事卷4

最高法院司法观点集成民事卷4(建设工程、房地产案件)主要核心内容梳理配乐朗读

by:苏子2021

最高法院司法观点集成(商事卷)

《最高人民法院司法观点集成·商事卷》(新编版)主要以最新修正的公司法、企业法、企业破产法、票据法、证券法、保险法、海商法等制定法的章节体系为主线,对最高人民法院...

by:听友45371549